工程索賠的原因
本文已影響1.8W人
本文已影響1.8W人
工程索賠的原因,生活中難免會發生一些事故造成財產的損失或者是人身的傷亡,這時候的索賠也變得非常合情合理,索賠也需要滿足一定條件,下面爲大家分享工程索賠的原因。
工程索賠的原因1
1、因材料質量問題或材料供應不及時引起的索賠;
2、由於人爲原因,引起施工臨時中斷和工效降低導致人工費、材料費、設備費增加而提出的索賠;
3、不利的自然條件與人爲障礙導致費用損失加大或工期延誤引起的索賠。
法律依據
《建築法》 第七十二條
建設單位違反本法規定,要求建築設計單位或者建築施工企業違反建築工程質量、安全標準,降低工程質量的,責令改正,可以處以罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
第七十三條
建築設計單位不按照建築工程質量、安全標準進行設計的,責令改正,處以罰款;造成工程質量事故的,責令停業整頓,降低資質等級或者吊銷資質證書,沒收違法所得,並處罰款;造成損失的,承擔賠償責任;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
在工程建設中索賠是經常發生的,其主要原因有:
1、設計方面
在工程施工階段發生設計與實際間的差異等原因導致的工程項目在工期、人工、材料等方面的索賠。
2、施工合同方面
在施工過程中雙方在簽訂施工合同時未能充分考慮和明確各種因素對工程建設的影響,致使施工合同在履行中出現這樣那樣的矛盾,從而引起施工索賠。
3、意外風險和不可預見因素
在施工過程中,發生瞭如地震、颱風、流沙泥、地質斷層、天然溶洞、沉陷和地下構築物等等引起的施工索賠。
4、不依法履行施工合同
承發包雙方在履行施工合同的過程中往往因一些意見分歧和經濟利益驅動等人爲因素,不嚴格執行合同文件而引起的施工索賠。
工程索賠的原因2
1、法定的人工費增長以及非施工單位責任工程延誤導致的人員窩工費和工資上漲費。
2、非施工單位責任工程延誤導致的材料價格上漲和材料超期儲存費用。
根據《民法典》第八百零三條規定,發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,並有權請求賠償停工、窩工等損失。
第八百零四條規定, 因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發包人應當採取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。
法律依據:
《中華人民共和國民法典》第八百零三條
發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,並有權請求賠償停工、窩工等損失。
第八百零四條
因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發包人應當採取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的`停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。
工程索賠的原因3
一、工程索賠的程序都有哪些
工程索賠的基本程序包含提出索賠要求、報送索賠資料和索賠報告、協商解決索賠問題、調解、訴訟。
1、提出索賠要求
當出現索賠事項時,索賠方應在索賠事項發生後的28天內以書面信件正式發出索賠通知書,聲明索賠權利。如果逾期再報,其索賠要求可能遭到拒絕。
2、報送索賠資料和索賠報告
在正式提出索賠要求以後,索賠方應抓緊時間準備索賠資料,編寫索賠報告,並在下一個28天以內正式提交索賠報告。如果索賠事項的影響是持續存在的,事態還在發展,則每隔28天報送一次補充資料。最後在索賠事項結束後的28天以內報送最終索賠報告,提出具體的索賠款額或工期延長天數。
3、協商解決索賠問題
協商是指合同雙方在自願、互讓互諒的基礎上,按照工程項目的合同文件,通過友好談判解決工程中產生的索賠問題,因此也被稱爲協商談判。
4、調解
當雙方不能通過友好協商解決索賠問題時,可以按照施工合同專用條款的規定,請有關部門進行調解。調解人可以是雙方都信耐的個人(工程技術專家、律師、估價師等)。
也可以是一個專門的組織(工程諮詢或監理公司、工程管理公司、索賠爭端評審組、合同爭端評委會等等),調解人按照政策、法規及施工合同的規定,在劃分各方責任的基礎上提出解決方案。如果雙方同意調解方案並簽字,那麼調解完成。
5、訴訟
在雙方和解不成,又沒有仲裁協議的情況下,一方的當事人可以向有管轄權的法院提起訴訟。但是由於司法解決在當事人不服的情況下,可以再向上級法院提起上訴,這可能使索賠問題長期得不到解決,陷入曠日持久的訴訟中,花費大量的訴訟費用和時間。因此當出現索賠問題時,應儘量避免通過訴訟解決。
二、工程索賠的主要依據是什麼
1、工地例會等(地盤)會議記錄和有關工程的來往信件,都必須全部保存妥當,直到合同全部履行完畢、所有索賠項目獲得解決爲止。
2、各種施工進度表,包括業主代表和分包編制的進度表。
3、施工備忘錄(日記),在施工中發生影響工期和索賠有關的事項,都要及時做好記錄,按年月日順序號存檔,以便查找。
4、做好建築師和工程師的口頭指示記錄,及時以書面形式報告建築師予以承認,將他們的書面指示按年月日順序編號存檔。
5、工程照片需有專人管理,照片都應標明拍攝的日期,最好購買帶有日期的相機,將照片按工程進度整理編排。
6、收集記錄每天的氣象報告和實際氣候情況。
7、整理保存工人和僱員的工資與薪金單據、材料物資購買單據,按年月日編號歸檔。
8、完整的工程會計資料,包括工卡,人工分配表、註銷工資薪金支票、材料購買定貸單、收訖發票、收款票據、帳目及有關圖表、財務信件、經會計師核證的財務決算表等。
9、所有的合同標書文件、合約圖紙、修改增加圖紙、計劃工程進度表、人工日報表、材料設備進場報表及帳單(工程付款單)等需歸類保存入檔。
10、工程施工過程中的影像記錄。
三、工程索賠的主要依據的處理分類
1、單項索賠:單項索賠就是採取一事一索賠的方式,即在每一件索賠事項發生後,報送索賠通知書,編報索賠報告書,要求單項解決支付,不與其他的索賠事項混在一起。
2、綜合索賠:綜合索賠又稱總索賠,俗稱一攬子索賠。即對整個工程(或某項工程)中所發生的數起索賠事項,綜合在一起進行索賠。也是總成本索賠,它是對整個工程(或某項目工程)的實際總成本與原預算成本之差額提出索賠。
工程索賠成立的四個條件包括什麼
基因工程原理 基因工程介紹
老人騎摩托撞寶馬家屬向車主索賠 索賠成立的三個條件
工程索賠的依據的排序
索賠成立的三個條件工程
索賠的一般程序是什麼
工程索賠成立的前提條件主要有
建設工程合同索賠成立的前提條件
工程索賠成立的三個條件
工程索賠屬於違約責任嗎
簡述索賠程序的七個步驟
工程索賠的依據就是條款
員工惡意索賠雙倍工資
施工合同索賠的條件
農民工工作受傷直接向誰主張索賠?
關於建設工程索賠成立的條件說法正確的是
索賠的一般程序
許志安9月演唱會被取消 因出軌面臨索賠
工程索賠成立的前提條件
索賠程序有哪幾個步驟的
工程索賠成立的四個條件
工程索賠成立的四個條件是
工程索賠成立的基本條件
索賠成立的條件和程序
索賠程序有哪些步驟
工期索賠成立的條件
求愛不成索賠千元:還原事件始末詳情發生了什麼
工程索賠的依據和成立的條件分別是什麼
工程索賠條件有哪些
建築工程索賠成立的前提條件
索賠的處理程序是什麼
日鋼企造假三峽工程曾中招 被迫索賠細節曝光
索賠程序有哪些