建築工程工期索賠成立的條件
本文已影響9.67K人
本文已影響9.67K人
建築工程工期索賠成立的條件,日常生活中,我們常常會遇到一些難以解決的問題,這時我們需要藉助法律手段來解決爭端,維護自己的利益。下文分享關於建築工程工期索賠成立的條件。
建築工程工期索賠成立的條件1
一、建築工程工期索賠成立的條件
1、發包人違反合同給承包人造成時間、費用的損失;
2、因工程變更造成的時間、費用損失;
3、由於監理工程師對合同文件的歧義解釋、技術資料不確切,或由於不可抗力導致施工條件的改變,造成了時間、費用的增加;
4、發包人提出提前完成項目或縮短工期而造成承包人的費用增加;
5、發包人延誤支付期限造成承包人的損失;
6、合同規定以外的項目進行檢驗,且檢驗合格,或非承包人的原因導致項目缺陷的修復所發生的損失或費用;
7、非承包人的原因導致工程暫時停工;
8、物價上漲,法規變化及其他。
二、最新建築工程索賠範本
索賠單位:福建XX工程建設有限公司
監理單位:XX工程管理(集團)有限公司福州分公司寧德項目部
致:XX工程管理(集團)有限公司福州分公司寧德項目部
索賠的詳細理由及經過:我公司承建的福安市XX停車場邊坡擋土牆工程,因2011年8月30日遭受不可抗拒颱風‘南瑪都’的影響,造成廣場右側已完成邊坡擋土牆工程的部分基礎及鋼筋被滑坡土方掩埋並造成移位長達90多米,具體造成損失工程量如下:
一、擋土牆基礎墊層:90m(長)×1、3m(寬)×0、1m(厚)=11、7m3;
二、機械(小松挖掘機型號230)吊鋼筋、清土方、重新澆注基礎合計工作臺班:壹拾伍小時整(15小時);
三、人工清理淤泥方量:32m3;
四、擋土牆鋼筋被掩埋損失工程量:1、5噸;五、人工重新綁紮擋土牆基礎鋼筋:3工日×3人=9工日;
六、管理費用:我公司用三天時間搶修被掩埋的基礎及鋼筋。現對以上事項提出索賠。索賠單位負責人(簽字):
日期:年 月 日
工程索賠意向通知書於年月日收到項目監理機構簽收人:
日期:年 月 日
三、工期索賠的計算方法
1、按照定額計價的工程索賠費用計算合同或者找遍文件約定的索賠內容計算。
2、按照工程量的清單計價工程項目工程索賠費用計算計價,依據參照工程攔標價。
3、沒有按照約定支付的工程款,發包人出了要支付一定的工程款意外還需要按照同期銀行同類貨利支付拖欠的工程利息。
4、停、窩工時發生的索賠費用計算包含機械費用,人工費用,材料週轉費用,管理費用等等。
建築工程工期索賠成立的條件2
一、工期索賠的具體依據
承包商向業主提出工期索賠的具體依據主要有:
(1)合同約定或雙方認可的施工總進度規劃;
(2)合同雙方認可的詳細進度計劃;
(3)合同雙方認可的對工期的修改文件;
(4)施工日誌、氣象資料;
(5)業主或工程師的變更指令;
(6)影響工期的干擾事件;
(7)受干擾後的實際工程進度等;
二、《建設工程施工合同(示範文本)》(GF-2020-0201)確定的可以順延工期的條件
《建設工程施工合同(示範文本)》(GF-2013-0201)第7、5、1項規定,在合同履行過程中,因下列情況導致工期延誤和(或)費用增加的,由發包人承擔由此延誤的工期和(或)增加的費用,且發包人應支付承包人合理的利潤:
(1)發包人未能按合同約定提供圖紙或所提供圖紙不符合合同約定的;
(2)發包人未能按合同約定提供施工現場、施工條件、基礎資料、許可、批准等開工條件的;
(3)發包人提供的測量基準點、基準線和水準點及其書面資料存在錯誤或疏漏的;
(4)發包人未能在計劃開工日期之日起7天內同意下達開工通知的;
(5)發包人未能按合同約定日期支付工程預付款、進度款或竣工結算款的;
(6)監理人未按合同約定發出指示、批准等文件的;
(7)專用合同條款中約定的'其他情形。
因發包人原因未按計劃開工日期開工的,發包人應按實際開工日期順延竣工日期,確保實際給期不低於合同約定的工期總日曆天數。因發包人原因導致工期延誤需要修訂施工進度計劃的,按照第7、2、2項[施工進度計劃的修訂]執行。
由以上信息我們可以總結出,並不是所有在限定工期內無法完成的工程都是能以建築工程工期索賠的。當事人需要根據實際情況,判斷自己遇到的請款是否滿足提出申請的條件和依據,若滿足的,需要按照法定流程向人民法院提出訴求。
建築工程工期索賠成立的條件3
工程索賠的條件是什麼?
工程索賠是一種雙向的風險管理機制,即承包商可以向業主單位申請索賠,業主單位也可以向承包商進行反索賠。工程索賠主要包括“經濟補償”與“工期順延”。從合同風險管理來看,工程索賠,實際是對工程承包合同缺陷的一種補充完善,是業主單位與項目承包商承擔相應風險責任比例的再次分配,是合同風險管理的有效實施。
工程索賠成立條件:
1、需要有構成施工項目索賠條件的事件;
2、索賠的成立,應該同時具備以下三個前提條件:
①對照合同,事件已造成了承包人或發包人工程項目成本的額外支出,或直接工期損失;
②造成費用增加或工期損失的原因,按合同約定不屬於本方的行爲責任或風險;
③承包方或發包方均按照合同規定的程序和時間提交索賠的意向通知和索賠報告。
補充:
隱蔽工程在隱蔽以前,承包人應當通知發包人檢查。發包人沒有及時檢查的,承包人可以順延工程日期,並有權請求賠償停工、窩工等損失。發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,並有權請求賠償停工、窩工等損失。
因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發包人應當採取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。
因發包人變更計劃,提供的資料不準確,或者未按照期限提供必需的勘察、設計工作條件而造成勘察、設計的返工、停工或者修改設計,發包人應當按照勘察人、設計人實際消耗的工作量增付費用。
建築工程公司各部門崗位職責
簡易版建築工程承包合同書
建築工程各個崗位職責
建築工程公司有哪些部門職位
工程索賠的依據的排序
工程索賠程序有哪幾個步驟
老人騎摩托撞寶馬家屬向車主索賠 索賠成立的三個條件
建築工程行業全部職位
簡述工程索賠的程序
楊明撞毀80年老牆 賠償金讓建築工程師怒了
工資雙倍賠償的條件
建築工程公司怎麼取名
臨汾發佈重污染紅色預警 所有工業企業、建築工程停產停工
建築工程部門的職責是什麼
工程索賠的依據是什麼
建築工程公司部門職位
建築工程的工作職責
工程索賠的依據是
建築試用期轉正工作總結
工程索賠的概念
建築施工企業工程部崗位職責
建築工程各部門崗位職責
雙倍賠償工資的條件
建築公司工程部崗位職責
建築工程師報考條件是什麼 建築工程師報考條件介紹
員工惡意索賠雙倍工資
建築工程部門崗位職務
工程如何索賠
工傷索賠程序是怎樣的
人工受精的費用:什麼是人工授精 人工受精的條件及過程
建築工程項目計劃書
夢見大規模的建築工程
判斷承包商索賠成立的條件有