建築工程協議書範文合集六篇
本文已影響1.23W人
本文已影響1.23W人
在現實社會中,用到協議的地方越來越多,簽訂協議後則有法可依,有據可尋。到底應如何擬定協議呢?下面是小編幫大家整理的建築工程協議書7篇,歡迎大家借鑑與參考,希望對大家有所幫助。
甲方:
身份證號:
住址:
電話:
乙方:
身份證號:
住址:
電話:
丙方:
身份證號:
住址:
電話:
丁方:
身份證號:
住址:
電話:
甲、乙、丙、丁_____方經過友好協商,在公平、減實、信任、平等合作、互利互惠的基礎上合作承包__________工程,在不違反現行國家法律法規的前提下,達成以下協議。
第一條 合夥宗旨:
在合法合理的前提下,進行工程建設,進而實現工程利潤的最大化。
第二條 合夥經營項目和範圍:
包工包料的方式合夥承包__________工程,對外以_________公司的名義出現。
第三條 合夥期限
合夥期限爲____個月,自_____年_____月_____日起,至_____年_____月_____日止。
第四條 出資額、方式
各方均以現金方式出資,各出__________,計人民幣__________元(__________元)作爲本工程項目安全保證信譽押金和本工程前期啓動資金,後期因工程進展需要各方以同比例方式繼續投資。
第五條 盈餘分配與債務承擔
1、盈餘分配:各方以包工包料的形式承包本工程,在扣除各種成本(工程中介費,建築公司掛靠費、稅金、施工班組勞務費、施工機械租賃費、項目部管理人員工資、施工水電費、辦公用房租賃費、臨時設施費、安全維護設施費、預結算費用、招待費,以及各方認可的用於本工程的各項開支)後,所獲利潤按出資比例分配,均佔__________。
2、債務承擔:本着風險共擔的原則,如成本工程出現虧損或施工中間出現的有關處罰,按各方合夥人由合夥盈利償還,合夥盈利不足清償時,以押金承擔責任各佔__________。
第六條 各方的的權利
1、甲方權限是:
(1)劉外開展業務,訂立合同,負責工程的全面工作;
(2)對合作事業進行管理;
(3)對各項開支進行簽字;
(4)支付合夥債務;分配合夥盈利。
2、乙方的權利:
(1)全面工程施工進展的管理;
(2)聽取負責人開展業務情況的報告;
(3)檢查合夥帳冊及經營情況;
(4)共同決定合作重大事項
3、丙、丁方的權利:
(1)各種材料的進出購銷;
(2)聽取負責人開展業務情況的報告;
(3)檢查合夥帳冊及經營情況;
(4)共同決定合作重大事項。
第七條 禁止行爲
1、未經三方同意,禁止任何一方以合作名義進行業務活動;如其業務獲得利益歸合夥,造成損失按實際損失賠償。
2、禁止任何一方在同一工程項目地與他人合作。
3、禁止再加入其它合夥。
4、禁止合夥不利時退夥。
5、如合作雙方違反上述各條,應按合夥實際損失_____倍賠償。
第八條 合夥的終止及終止後的事項
1、合作因以下事由之一得終止:
(1)合夥期屆滿;
(2)各方同意終止合夥關係;
(3)合作事業完成或不能完成;
(4)合作事業違反法律被撤銷;
(5)法院根據有關當事人請求判決解散。
2、合作終止後的事項:
(1)即行推舉清算人,並邀請中間人(或公證員)參與清算;
(2)清算後的盈餘,則按按比例分配剩餘財產;
(3)清算後如有虧損,不論合作人出資多少,先以合作共同財產償還,合夥財產不足清償部分,由前期資金承擔。
第九條 糾份的解決
合作人之間如發生糾紛,應共同協商,本着有利於合作事業發展的原則予以解決。如協商不成,可以訴諸當地人民法院。
第十條 本協議自與__________訂立合同之日生效。
第十一條 本合同如有未盡事宜,應由甲乙雙方集體討論補充或修改。補充和修改的內容與本合同具有同等效力。
第十二條 本合同正本一式_____份,合夥人各執_____份。
甲方簽字:
簽訂日期:__________年________月______日
乙方簽字:
簽訂日期:__________年________月______日
丙方簽字:
簽訂日期:__________年________月______日
丁方簽字:
簽訂日期:__________年________月______日
甲方:
身份證號:
住址:
電話:
乙方:
身份證號:
住址:
電話:
丙方:
身份證號:
住址:
電話:
丁方:
身份證號:
住址:
電話:
風險提示:
合作的方式多種多樣,如合作設立公司、合作開發軟件、合作購銷產品等等,不同合作方式涉及到不同的.項目內容,相應的協議條款可能大不相同。
本協議的條款設置建立在特定項目的基礎上,僅供參考。實踐中,需要根據雙方實際的合作方式、項目內容、權利義務等,修改或重新擬定條款。甲、乙、丙、丁XX__方經過友好協商,在公平、減實、信任、平等合作、互利互惠的基礎上合作承包__________工程,在不違反現行國家法律法規的前提下,達成以下協議。
第一條合夥宗旨:在合法合理的前提下,進行工程建設,進而實現工程利潤的最大化。
第二條合夥經營項目和範圍:包工包料的方式合夥承包__________工程,對外以_________公司的名義出現。
第三條合夥期限合夥期限爲____個月,自________年____月____日起,至________年____月____日止。風險提示:
應明確約定合作方式,尤其涉及到資金、技術、勞務等不同投入方式的。同時,應明確各自的權益份額,否則很容易在項目實際經營過程中就責任承擔、盈虧分擔等產生糾紛。
第四條出資額、方式各方均以現金方式出資,各出__________,計人民幣__________元(__________元)作爲本工程項目安全保證信譽押金和本工程前期啓動資金,後期因工程進展需要各方以同比例方式繼續投資。
第五條盈餘分配與債務承擔
1.盈餘分配:各方以包工包料的形式承包本工程,在扣除各種成本(工程中介費,建築公司掛靠費、稅金、施工班組勞務費、施工機械租賃費、項目部管理人員工資、施工水電費、辦公用房租賃費、臨時設施費、安全維護設施費、預結算費用、招待費,以及各方認可的用於本工程的各項開支)後,所獲利潤按出資比例分配,均佔__________。
2.債務承擔:本着風險共擔的原則,如成本工程出現虧損或施工中間出現的有關處罰,按各方合夥人由合夥盈利償還,合夥盈利不足清償時,以押金承擔責任各佔__________。風險提示:
應明確約定合作各方的權利義務,以免在項目實際經營中出現扯皮的情形。
再次溫馨提示:因合作方式、項目內容不一致,各方的權利義務條款也不一致,應根據實際情況進行擬定。
第六條各方的的權利
1.甲方權限是:
(1)劉外開展業務,訂立合同,負責工程的全面工作;
(2)對合作事業進行管理;
(3)對各項開支進行簽字;
(4)支付合夥債務;分配合夥盈利。
2.乙方的權利:
(1)全面工程施工進展的管理;
(2)聽取負責人開展業務情況的報告;
(3)檢查合夥帳冊及經營情況;
(4)共同決定合作重大事項
3.丙、丁X的權利:
(1)各種材料的進出購銷;
(2)聽取負責人開展業務情況的報告;
(3)檢查合夥帳冊及經營情況;
(4)共同決定合作重大事項。風險提示:
應約定保密及競業禁止義務,特別是針對項目所涉及的技術、客戶資源,以免出現合作一方在項目外以此牟利或從事其他損害項目權益的活動。
第七條禁止行爲
1.未經三方同意,禁止任何一方以合作名義進行業務活動;如其業務獲得利益歸合夥,造成損失按實際損失賠償。
2.禁止任何一方在同一工程項目地與他人合作。
3.禁止再加入其它合夥。
4.禁止合夥不利時退夥。
5.如合作雙方違反上述各條,應按合夥實際損失_____倍賠償。
第八條合夥的終止及終止後的事項
1.合作因以下事由之一得終止:
(1)合夥期屆滿;
(2)各方同意終止合夥關係;
(3)合作事業完成或不能完成;
(4)合作事業違反法律被撤銷;
(5)法院根據有關當事人請求判決解散。
2.合作終止後的事項:
(1)即行推舉清算人,並邀請中間人(或公證員)參與清算;
(2)清算後的盈餘,則按按比例分配剩餘財產;
(3)清算後如有虧損,不論合作人出資多少,先以合作共同財產償還,合夥財產不足清償部分,由前期資金承擔。風險提示:
合同的約定雖然細緻,但無法保證合作方不違約。因此,必須明確約定違約條款,一旦一方違約,另一方則能夠以此作爲追償依據。
第九條糾份的解決合作人之間如發生糾紛,應共同協商,本着有利於合作事業發展的原則予以解決。如協商不成,可以訴諸當地人民法院。
第十條本協議自與__________訂立合同之日生效。
第十一條本合同如有未盡事宜,應由甲乙雙方集體討論補充或修改。補充和修改的內容與本合同具有同等效力。
第十二條本合同正本一式_____份,合夥人各執_____份。
甲方簽字:
簽訂日期:________年____月____日
乙方簽字:
簽訂日期:________年____月____日
丙方簽字:簽訂日期:________年____月____日
丁方簽字:簽訂日期:________年____月____日
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動保護法》及其它相關法律、法規,甲方將承包給乙方。爲了確保本工程安全施工,保證甲乙雙方的合法權益不受侵犯,明確甲乙雙方安全責任,遵循平等、自願的原則訂立本合同,以便甲乙雙方共同遵守執行。
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、安全內容:
1、吊籃由乙方配置。
2、吊籃在使用前,乙方必須檢查鋼絲繩、電動裝置及其配套設施是否完好無損後再用於施工。
3、乙方施工人員進入工地必須戴好安全帽,安全帽由乙方負責購買。
4、乙方施工人員在施工時必須繫好安全帶,不得酗酒上架作業。安全帶由乙方提供。
5、在施工過程中,乙方應及時搭設好各種乙方用電安全設施。同時要求乙方在進入施工現場前及施工過程中做好三級安全教育。乙方必須配置專職安全員督促、檢查過程施工,並有相應的安全資料記錄。
6、乙方在施工過程中,要求作業人員正確使用安全勞動保護用品。乙方應隨時檢查各種安全設施,並採取必須的安全防護措施,嚴格按安全操作規程施工,消除事故隱患。
7、乙方在施工過程中,必須維護甲方的施工形象。
四、本工程實行三包,即包質量、包安全、包工期,無論在施工過程中發生任何安全事故,均由乙方負責。
本合同一式三份,甲乙雙方各持一份,並報送公用事業管理局備案一份,雙方簽字後生效。
甲方:乙方:
代表人(簽字):代表人(簽字):
時間: 年月日 時間: 年月日
甲方:
乙方:
根據電廠(華瑞)項目部安全文明、質量進度工作需要,現就電廠煤管樓,分包的項目施工中的有關事宜,經甲乙雙方共同協商達成以下條款,望雙方共同遵守。
一、安全文明協議:
1、乙方進入施工現場,必須嚴格服從甲方管理人員指揮,戴好安全帽,上架是必須戴好安全帶,如發現沒戴人員罰款從各班組工程款扣除。
2、乙方進入施工現場,應加強對本班組成員的安全教育和技術交底,嚴禁在施工中違章作業。
3、乙方班組成員應保護現場安全設施標誌,嚴禁破壞保護設施,不用的材料必須堆放整齊,嚴禁亂扔亂放。
二、質量與進度要求:
1、乙方應嚴格按照甲方的施工方案進行施工,認真做好計量管理工作,若因違規操作所造成施工質量質量問題和返工給甲方帶來的損失由乙方承擔全部責任。
2、乙方施工進度必須滿足甲方的要求,必須服從甲方的管理,嚴格執行施工規範和安全操作規程,若在施工過程中導致的安全事故乙方應承擔一切經濟損失,甲方不承擔任何責任。
三、木工:
1、木工班組承包所有的扎模工程(其中包括二期結構),鐵絲、釘、機具由乙方提供。
2、工程結束後提釘模板方料歸類堆放。
四、付款方式:承包價格按圖紙建築面積每平方 元,按公司承包合同付款,餘款年底付清。
五、此合同一式二份,雙方各執一份,簽字後生效。
甲方: 乙方:
年 月 日
甲方(發包方):
乙方(承包方):
依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建築法》及其相關法律,行政法規遵循自願、平等、公平、誠實、信用的原則,經雙方協商,就彰武市金科大廈工程施工事宜達成協議並形成如下條款,協議雙方共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱
2、工程地址:
3、結構類型:
4、建築面積
5、合同價款:合同價款以正式建築工程施工合同確定數額爲準。
6、施工場地條件:20xx年6月 日之前應完成“三通一平”,其中施工用水由甲方提供水源,乙方配備供應施工用水機具,施工道路由乙方負責,公共道路由乙方負責,費用由甲方承擔,甲方提供施工用電及一級箱到現場,施工中由乙方按實際發生量支付水電費。
7、工期,合同工期爲2.5年,開工日期20xx年6月 日至20xx年10月31日,總工期爲 天。
8、工程質量:合格
二、承包範圍及承包方式:
1、工程承包範圍:全部施工圖紙範圍內的樁、土方、土建、給排水、暖通、電照等,下列項目:電梯、消防、噴淋、通風、弱電等專業分包項目,乙方負責預埋、預留等內容。 配合專業分包工程項目界限。
a、基礎土方工程的挖土、外運、回填在本合同內土方外運回填,運距據實簽證爲準。
b、樁基另行分包。
c、電梯、消防、噴淋通風、弱電等專業項目另行分包。
2、甲方要求:本工程合同(協議)簽訂後,乙方不得以任何形式和理由再行轉包和分包主體工程,並由有關部門依據相關規定實施處罰。
三、付款方式:
l、乙方收到工程款同時提供正式收款發票
乙方墊資施工至 (住宅)、(辦公)、(商業)等單體地上每局部五層撥付一次,乙方上報已完成的工程量,甲方在7個工作日內審覈並支付己完工程量的75%,如果甲方沒有審覈完畢,參照乙方上報工程量計算爲依據撥付。
2、工程全部完工驗收合格後支付合同價款的90%,與30日內結算完,甲方向乙方撥付至工程結算總價款的95%工程款。
3、剩餘5%爲工程質量保脩金(按國家規定合同保修範圍內),自驗收合格之日起滿一年,期滿與十五日內支付全部工程質量保證金。
4、甲乙雙方竣工計算期限,待甲方收到乙方結算書次日算起2個月內審計完畢,結算中雙方如有爭議必須通過當地造價
部門裁定。
四、結算方式:
1、工程造價土建安裝工程造價按遼寧省08年定額,三類工程取費,作爲甲乙雙方工程結算造價。
2、執行20xx年《遼寧省建築工程基礎定額》《遼寧省建築裝飾裝修工程消耗量定額》《遼寧省建築安裝工程消耗定額》及相關定額、相關費用標準編制施工圖結算,認價以外的工程材料價格以同期《遼寧省建設工程造價信息》及地方工程造價信息爲主,造價信息沒有包含及甲方指定設備、材料價格採用經甲方確認市場價格調整,機械費、人工費、措施費項目按定額規定計算,並按相關文件調整執行。
3、採購價格認定:採用造價信息價格的材料以同期信息價格爲調差依據,採用市場價格的雙方認定價格爲調差依據,進度逾期未完成的工程材料價格認定方法:工程逾期未完成的工程材料價格認定方法:工程逾期因乙方原因材料價格下降時,以逾期的材料價格爲調價依據,材料上漲時,以批准的工程計劃規定的完成時間的價格爲調差依據,工程逾期因甲方原因材料價格下降時,以批准的工程計劃規定的完成時間的價格爲調差依據,材料上漲時,按同期材料價格調差依據。
五、工程設計變更:
l、工程施工過程中,甲乙雙方應根據項目實施的具體情況按照合同明確的範圍,以書面形式對工程變更內容進行現場簽證,凡屬於工程計劃(或變更)範疇的工作內容,按計劃(或變更)要求施工,凡施工現場需簽證的工程洽商或工程變更和涉及工程項目增加的必須由甲方、監理和乙方授權代表簽字蓋章生效。乙方必須將現場簽證原件彙總編輯成冊作爲工程結算依據,由此發生的工程費用結算方法執行。
2、設計變更:工程洽商發生後一個月內因乙方責任不辦理簽字手續,將不增加價款調整。
六、工程管理:
l、乙方現場臨時設施:各分項加工場地,設備、料場要按照施工總平面佈置,不得影響外網管線及相關配套附屬設施工程施工。
2、工程竣工後(以質檢站驗收日期爲準)90日內,乙方按照《城建檔案移交目錄》的標準向甲方提供3份完整的竣工資料(檔案館、甲、乙方)同時乙方必須爲甲方提供辦理竣工備案手續的所有相關資料。
3、爲了保證工程質量甲方有權制訂工程材料和對材料進行認價,乙方必須根據甲方要求及質量標準採購工程材料。
七、違約責任:
1、因甲方原因造成的停工,由甲方駐現場項目經理和監理工程師認證後工期可以順延。
2、因甲方原因造成的停建、緩建、甲方應在1個月內結算完畢並支付乙方已經完成的工程量的工程款。
3、乙方不按約定工期竣工,不按時交付工程每延誤一天乙方按合同總價的萬分之三向甲方支付日違約金,如因乙方施工力量不足嚴重拖延工期,甲方有權責令乙方撤場,解除本協議並承擔因延期造成的一切法律責任。
八、本意向書爲工程結算依據,具有法律效力,本意向書與正式建設工程施工合同如有不同,以正式建設施工合同爲準。
九、未經事宜雙方友好協商,另行簽訂補充協議,如發生爭議可協商解決,協商不成可直接向當地人民法院起訴。
十、本合同一式肆份,雙方各執貳份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章):
法定代表人:
乙方(蓋章): 法定代表人:
20xx年5月25日
甲方:
乙方:
甲方爲了抓工程施工進度,確保工程施工質量,安全順利完成重慶市綦江縣公信建材有限公司活動板房地坪施工任務,將本分項工程發包給乙方,爲了明確甲乙雙方責任。經雙方協商共同達成如下協議:
一、工程名稱:重慶市綦江縣公信建材有限公司活動板房地坪硬化工程
二、工程地點:橋河工業園區區內
三、工程性質:人工費(注:含材料)。
四、人工費工作範圍、內容及價格。
1、工作範圍及內容:地坪平整、C20砼100厚地坪硬化(含C20砼材料)約15*8米;(在施工途中所須的一切勞動工具及安全帽由乙方自行購買,並派人配合好施工人員超平放線等工作)。
2、人工費價格:地坪硬化(含C20砼材料和運一切材料、機具到現場),價格爲 42.4元/M2(含稅票),工作完成後按實際面積進行結算。
五、質量等級要求:經甲方現場驗收達到合格標準。
六、人工費的支付:工成完工後乙方憑稅票,甲方一次性付款。
七、乙方必須確保安全生產。在施工中的安全設施、防護用具由乙方自行負責,禁止違章作業。若因乙方管理不力、防護不到位、人爲造成一切事故責任事故,由乙方自行承擔經濟及民事責任。
八、乙方必須保證質量,若因質量不合格造成反工、停工的直接損失由乙方全部負責。
九、乙方在施工中的質量、安全必須接受甲方監督檢查,甲方有權按照安全協議和相關管理條例對違規、違章、違紀行爲進行處罰。
十、 乙方人員交通、住宿、日常生活由乙方自理。
十一、工期:按甲方計劃和雙方協商20xx年xx月xx日動工至20xx年xx月xx日。
十二、本協議經雙方簽字蓋章生效,未盡事宜以補充協議爲準。
十三、本協議一式二份,甲、乙雙方各執一份,各份均具同等效力。
甲方:重慶市綦江縣公信建材有限公司 乙方:
年 月 日 年 月 日
建築工程協議書範文彙編九篇
工程居間協議協議書範文合集七篇
建築工程協議書錦集8篇
建築工程協議書範文彙總五篇
工程居間協議協議書範文合集8篇
建築工程協議書範文彙編6篇
建築工程協議書範文彙總9篇
建築工程協議書錦集十篇
建築工程協議書範文彙編八篇
有關工程協議書範文集合九篇
假離婚怎麼辦理 假離婚怎麼寫協議書
建築工程協議書錦集5篇
楊明撞毀80年老牆 賠償金讓建築工程師怒了
關於工程協議書範文集合五篇
關於工程協議書範文錦集六篇
建築工程協議書範文彙編10篇
建築工程協議書範文彙編8篇
建築工程協議書彙編七篇
有關工程協議書範文集合8篇
建築工程協議書範文彙總8篇
工程居間協議協議書範文合集五篇
分包工程協議書範文合集五篇
有關工程協議書範文集錦六篇
合作協議書範本 合作協議書範本介紹
加工協議書範文集合六篇
甜到心坎裏 五篇簡短的情書範文
分包工程協議書範文合集六篇
建築工程協議書範文彙編7篇
關於工程協議書範文集合六篇
人類建築史:人類史上最偉大的10座建築(圖文)
分包工程協議書範文合集8篇
關於工程協議書範文集合9篇
精選工程協議書範文集合十篇